市政环境清洁维护服务企业资质证书如何申报

管理规定

全国各地市政道路工程工程施工工期定额管理规定

省、自治州、市辖区建设局(建厅)、北京市、上海市、天津市政工程工程局，各省级城市建设局:

为有利于实行已授予的《市政工程施工工期定额》，现将《全国市政工程施工工期定额管理规定》下发给大家，请阅签。

《全国市政工程施工工期定额》(下称"工期定额")本为市政道路工程，包含路面、公路桥梁、污水管道、泵房和护岸五类工程项目;

第二本为公共管网工程，包含给排水、供热、天然气、电信网和电力工程五类工程项目;第三本为市政工程公共厂、站工程项目，包含给排水、废水、天然气和

供热四类工程项目。这三本预算定额已依次于1989年4月1日、1991年5月1日和1993年6月1日公布实施。为了更好地进一步实行工期定额，特做如下所示要求:

通则

1.凡大城市市政道路工程、公共管网工程、市政工程公共厂、站工程项目均要以工期定额为根据，明确工程施工施工期。

2.工期定额是提升市政道路工程建设管理，科学研究地制订薪水和考评施工期的根据。签署建筑工程承包合同书时，应以工期定额的工程进度为基本明确

合同书施工期，以确保双方的合法权利，在审编项目可行性汇报、设计说明书、前期设计和定编投标书，也要以工期定额的工程进度为根据明确工程项目工期。

管理方法

1.住建部承担全国各地工期定额管理方面，各省市、自治州、市辖区建设局(建厅)承担本地域工期定额管理方面。

2.全国各地基本建设主管机构隶属定额站内要设主管机关实际承担工期定额管理方面。工作职责:

(1)依据本地域、本单位状况，定编填补定额工期水准，制订工期定额管理方法实施方案，填补一部分做出统一表述。

(2)要将工期定额以及编制依据等相关文档分享市政工程共用工程项目方案、设计方案、工程施工、工程监理、建行等企业，必需时可举办安全交底会或机构培训工作工作中。

(3)监管、融洽工期定额的执行。

执行

1.在一些市政工程公共设施建设工程全过程中，因为独特缘故合同书施工期必须变化时，建筑企业要有宣布汇报，施工单位允许后，即可调节总

施工期。若有异议，由主管机构判决。

2.针对必须缩小施工期的建筑项目，务必严苛核准，在确定有保质保量、工地施工安全和必要性的工程项目对策花费后，即可签合同施工期，

因为不适度地缩小施工期，导致品质减少或发生品质与安全生产事故时，务必追责签约人的义务。

3.针对二项或二项之上市政工程共用工程项目与此同时交叉式进行的时间应以预算定额为基本，定编综合性新项目、有效交叉式工程进度方案或综合性工程施工网

络图，取关键路径施工期或施工期长的分部分项工程施工期乘于1.1~1.3的指数。

4.凡在工程承包工程施工合同中实行通过核准的施工期者，可依据国家相关文档要求，推行施工期奖罚方法，奖罚规范以合同书施工期为标准，

每提早或拖后，奖或惩额度均为工程预算的万分之一至二，但奖罚额度不可超出工程项目总工程造价百分之三。

调节填补

为使预算定额贯彻落实，凡预算定额中必须全国各地主管机构进一步实际明确的量或填补新项目，均应逐一加以解决。

1.定额工期是依照一般地域标准定编的，各地区可以依据当地条件对定额工期水准作融入调节。对预算定额范畴之外而当地常

见新项目，应自主定编填补预算定额。

2.有关各种各样管网工程计算工期的额度长短，预算定额只提出一个范畴，全国各地应依据本地域工程机械设备工作能力，技术性能量和具体很有可能，明确

实际的额度长短值，作为测算规范。

3.有关时节赔偿施工期:定额工期已包括了一般时节危害和基本假期，针对冬、雨时节危害，各地区应依据当地冬、多雨季节各月施工期

损害，明确赔偿的日历天数。做为统一的时节赔偿施工期规范。工期遮盖哪一个月，就可以赔偿相对应施工期日数。

4.有关地域赔偿施工期:定额工期是依照一般市区自然环境测量的。总工程项目处在繁华区，因影响要素较多，工期可适度提升5~25%，若工

程处在近郊区，因影响要素较少，工期可适度降低5~15%。

5.对预算定额新项目开展填补调节定额工期水准，应搞好调查分析，开展需要的计算和有关新项目施工期水准比照，通过均衡调节，增补本地

区广泛适合的新项目，调节不恰当的施工期水准。

五、全国各地基本建设主管机构，应依据本要求和实行预算定额的必须，制订实际实施办法并报住建部办理备案。